淺談工期展延之申請要件及應注意事項(台灣) - Lexology
文章推薦指數: 80 %
在此情況下,工程契約即搭配「工期展延」之機制,約定當契約所載不可歸責 ... 之事由,例如:不可抗力、天候因素、超出預期之地質因素等等;以及(2)可 ... Back Forward Save&file Vieworiginal Forward Print ShareFacebookTwitterLinkedIn Follow Pleaselogintofollowcontent. Like Instruct
延伸文章資訊
- 1中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-政府採購論壇
目前負責一件案子,是以日曆天計算履約期限,當初設計單位在估算工期時,即將天氣因素等等納入考量,惟承商一直以第7條第三項第二款"因天候影響無法施工"來函要求雨天 ...
- 2中華民國仲裁協會仲裁判斷書103 仲聲義字第087 號主文
4),建議相對人展延工期21.5 日曆天,增加給付工程款18 萬2,669 ... 對人變更設計、遲延交付圖說及天候因素等,依據系爭契約約定,相. 對人應同意展延149 日曆天(參 ...
- 3【新政府採購法律問題】雨天免計工期,豪大雨才可以? - 台灣 ...
至於機關如何判斷是否展延?仍應依「審竣之施工進度表」、「審竣之當日施工項目」、「當日施工地點」、「天候」、「下雨量」、「工程慣例」等因素或資料綜合判斷之,並 ...
- 4談公共工程「降雨量影響工期」之履約爭議- 台灣省土木技師 ...
公共工程工期,以「工作天」簽訂的「工程採購契約」,因為氣候因素,影響工期展延的規範,見於契約第7條第(三)款,工程展延之第1目:履約期限內,有 ...
- 5天候因素之工期展延分析(下) - 財團法人臺灣營建研究院
專案工程進度延誤後,廠商主張,遭遇不良天候申請工期展延常. 遭業主拒絕,因而衍生是否逾期罰款 ... 法院囑託鑑定事項:遭遇颱風豪大雨天候因素部分,不計工期期間為.